30 апреля 2025

Судебная практика Пени за просрочку работ можно уменьшить, если в этом виноваты обе стороны   К этому выводу пришел арбитражный суд Дальневосточного округа и уменьшил в 2 раза пени за просрочку работ по реконструкции объекта. Постановление от 23.07.2024 N Ф03-3003/2024 по делу N А73-14937/2023. По мнению суда, работы не были выполнены в срок по общей вине сторон — у Подрядчика возникли проблемы при исполнении контракта, но и Заказчик не оказал ему должного содействия.   Аналогичные решения по снижению неустойки были приняты:   🟦АС Западно-Сибирского округа — Постановление от 27.02.2025 N Ф04-6389/2024 по делу N А46-6640/2024;   🟦АС Московского округа — Постановление от 10.12.2024 N Ф05-26204/2024 по делу N А40-292258/2023. @developers_policy