7 июня 2025

Судебная практика Если подрядчик докажет, что срыв сроков связан со внешними обстоятельствами, то избежит включения в РНП Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.05.2024 по делу № А58-6792/2024 Суд рассмотрел дело о срыве сроков работ подрядчиком при капремонте инженерных систем в МКД.   Подрядчик предъявил доказательства того, что нарушение сроков работ были вызваны внешними обстоятельствами:  🟦уведомления заказчика от отказах собственников помещений;   🟦письменные предложения заказчику расторгнуть договор.   Позиция суда   Поддержал подрядчика, т. к. не было оснований для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП):  🟦не доказан злой умысел;  🟦не имелось признаков недобросовестности;  🟦срыв сроков связан с не зависящими от подрядчика обстоятельствами.   Напоминаем Включить участника в РНП можно, только если будет доказано, что он: 🟦отказывался от заключения контракта; 🟦намеренно уклонялся от выполнения работ; 🟦совершал действия, нарушающие условия контракта.   @developers_policy